裝修施工合同范本大全
裝飾施工合同不知道怎么寫?下面是小編為您精心整理的裝飾施工合同,歡迎參考,希望對(duì)大家有所幫助!
裝飾施工合同范本1
發(fā)包人(甲方):(全稱)
承包人(乙方):(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱: 。
1.2 工程地點(diǎn): 。
1.3 工程內(nèi)容: 。
1.4 承包范圍: 。
1.5 承包方式:
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件)
□乙方只包工
1.6 工程結(jié)構(gòu): 。
1.7 裝飾裝修施工面積: 。
2 工程質(zhì)量
2.1 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家、北京或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。
2.2 國家、北京或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn):《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》
3 工期
3.1 總工期: 日(為日歷工期,并包括法定節(jié)假日
3.2 開工日期: 年 月 日。
3.3 竣工日期: 年 月 日。
3.4 延期開工:乙方不能按期開工的,應(yīng)提前2日以書面形式通知甲方,如甲方2日內(nèi)未做出答復(fù)的,視為同意延期開工,具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的,應(yīng)征得乙方同意,由此造成的損失由甲方承擔(dān),并相應(yīng)順延工期。
3.5 暫停施工(停工):甲方要求乙方暫停施工的,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向乙方提出處理意見,乙方應(yīng)妥善保護(hù)已完工工程。如甲方未能按時(shí)提出處理意見的,乙方可繼續(xù)施工,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。乙方要求復(fù)工的,甲方應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)。甲方未能按時(shí)答復(fù)的,乙方可自行復(fù)工。
3.6 工期順延
3.6.1 發(fā)生以下情況的,工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任:
(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。
(2)工程量增加、設(shè)計(jì)變更的。
(3)甲方未按時(shí)驗(yàn)收隱蔽工程的。
(4)甲方未按時(shí)供應(yīng)合同約定的材料和設(shè)備的。
(5) 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計(jì)8小時(shí)以上不能施工的。
(6)甲方未按時(shí)支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表堅(jiān)持錯(cuò)誤指令而導(dǎo)致工期延誤的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現(xiàn)以上情況時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施,任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議,且甲方應(yīng)在3日內(nèi)批準(zhǔn)乙方修訂的進(jìn)度計(jì)劃及新技術(shù)措施,并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
(1)提前的時(shí)間。
(2)乙方采取的技術(shù)措施。
(3)甲方為實(shí)行新技術(shù)措施提供的條件。
(4)實(shí)行新技術(shù)措施增加的費(fèi)用。
4 設(shè)計(jì)
4.1 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的提供方式
□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件。
□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件送甲方審批,甲方應(yīng)于 日內(nèi)審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業(yè)設(shè)計(jì)公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件。
4.2 設(shè)計(jì)變更
4.2.1 甲方要求變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)在該分部或分項(xiàng)工程施工3日前通知乙方。乙方應(yīng)立即停止對(duì)涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動(dòng)。
4.2.2 由于設(shè)計(jì)變更造成乙方材料積壓,由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。
4.2.3 已完工程設(shè)計(jì)變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔(dān)。
4.2.4 設(shè)計(jì)變更應(yīng)由甲方代表辦理洽商確認(rèn)手續(xù),乙方應(yīng)變更施工進(jìn)度計(jì)劃,送甲方批準(zhǔn),同時(shí)調(diào)整工程價(jià)款。
4.2.5 涉及設(shè)計(jì)變更的,設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┓綉?yīng)給出變更設(shè)計(jì)圖紙及材料樣品,以作計(jì)價(jià)及施工依據(jù)。
裝飾施工合同范本2
委托方:(簡(jiǎn)稱甲方)
地址:
施工方:(簡(jiǎn)稱乙方):
地址:
茲有____________工程,經(jīng)雙方確定設(shè)計(jì)、預(yù)算,決定由乙方施工,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著相互協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定合同。
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程造價(jià):預(yù)算價(jià)(人民幣)
四、工程承建范圍:
所有項(xiàng)目以甲乙雙方確定的預(yù)算書中內(nèi)容為準(zhǔn)。
承包形式:⑴包工包料 ⑵包工 ⑶部分包料 ⑷業(yè)主自購
五、付款方式:
1. 合同簽定當(dāng)天,甲方應(yīng)支付乙方工程款人民幣_(tái)__________;
2.乙方水電驗(yàn)收后,甲方應(yīng)付乙方工程款人民幣_(tái)__________;
3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成,甲方應(yīng)付乙方工程款人民幣_(tái)_______;
4.竣工驗(yàn)收后____天內(nèi),如無工程質(zhì)量遺留問題,甲方將本工程總造價(jià)的余額一次性支付給乙方。
5.工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具收據(jù)為工程主要憑證。
六、工程期限:
1. 雙方商定總工程為_____天(不含節(jié)假日)。開工日期為_____年____月___日,竣工日期為_____年_____月_____日。
2. 對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期順延;
⑴工程質(zhì)量變化或設(shè)計(jì)變更;
⑵不可抗力;
⑶甲方同意工期順延的其他情況。
七、甲乙雙方職責(zé):
甲方職責(zé):
1. 對(duì)乙方進(jìn)行監(jiān)督管理;
2. 對(duì) 乙方的施工進(jìn)度進(jìn)行審核;
3. 協(xié)助乙方安排施工場(chǎng)地;
4. 負(fù)責(zé)辦理乙方進(jìn)場(chǎng)前的報(bào)批,報(bào)建及工人進(jìn)場(chǎng)的一切手續(xù);
5. 按時(shí)支付乙方工程款,確保工程進(jìn)度。
6. 無償提供施工期間的水源、電源。
7. 甲方在堅(jiān)定合同時(shí)認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案,乙方在按設(shè)計(jì)方案正常施工或已施工完畢的項(xiàng)目,如甲方提出要更改或拆除重做,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方施工人員每人每天80元,材料損失按市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格由甲方補(bǔ)償購買。
乙方職責(zé):
1. 乙方提供免費(fèi)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》
2. 必須嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行安全施工圖施工,確保工程質(zhì)量,按合同或補(bǔ)充協(xié)議所規(guī)定的時(shí)間,如期完工,并保證正常使用。
3. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
4. 嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。
5. 有責(zé)任做好材料、設(shè)備的采購、保管工作。
6. 保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
7. 參加工程驗(yàn)收工作,準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。
8. 嚴(yán)格按照雙方認(rèn)可的合同附件《裝修預(yù)算》所約定的供材方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
9. 提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標(biāo)準(zhǔn),和經(jīng)行政部門批準(zhǔn)具有檢測(cè)資質(zhì)的專業(yè)檢測(cè)部門提供的檢測(cè)合格報(bào)告。
八、增減項(xiàng)目:
1. 甲方要求減項(xiàng)的,應(yīng)在材料進(jìn)場(chǎng)前提出。否則應(yīng)按實(shí)際情況補(bǔ)償乙方材料費(fèi)用及材料搬運(yùn)費(fèi)用,并納入結(jié)算。
2. 甲方要求增加的項(xiàng)目,應(yīng)在進(jìn)行 此道工序一周前提出,并與乙方簽定項(xiàng)目追加單,工期相應(yīng)順延。
3. 增加項(xiàng)目造價(jià)累計(jì)超過1000元的,應(yīng)納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期,則應(yīng)在簽字項(xiàng)目追加單三日內(nèi)支付,否則乙方可不做此增項(xiàng)。
4. 如須更改設(shè)計(jì)圖紙的,提出一方應(yīng)在進(jìn)行此項(xiàng)施工五天前提出,并出具相應(yīng)變更圖紙。
九、違約責(zé)任:
1. 甲方未按時(shí)支付工程款,如經(jīng)乙方通知三日內(nèi)仍未付款。乙方可自行停工。同時(shí)甲方應(yīng)賠償乙方人工損失,人工按80元/工日計(jì)。工期順延。
2. 乙方未按本合同或其附件規(guī)定的日期交工,每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣,并納入結(jié)算。
3. 結(jié)算款的尾款必須嚴(yán)格按照付款方式支付,否則乙方將根據(jù)相關(guān)法律要求甲方履行。
4. 施工過程中所有發(fā)生的安全事故以及造成的損失,均由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān)。
十、驗(yàn)收及保修;
1. 驗(yàn)收日期以乙方向甲方提交書面申請(qǐng)6日期為準(zhǔn)。
2. .在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收;
⑴材料驗(yàn)收;
⑵隱蔽工程驗(yàn)收;
⑶竣工驗(yàn)收;
3. 工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電改造圖。
4. 雙方進(jìn)竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全與清潔。
5. 雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格。此造成的損失由甲方承擔(dān)。
6. 保修范圍為:乙方施工過程由于手工,用材不合規(guī)范,造成甲方使用不便及損壞的,屬保修范圍。
7. 保修期為兩年:
十一、其他說明:
1. 所有圖紙必須經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)后可用作施工,甲乙雙方不得隨意更改。
2. 所謂不可抗力,是指不能預(yù)見、不能克服的客觀情況,包括自然界的原因引起的不可抗力(如風(fēng)暴、地震等)和社會(huì)原因造成的不可抗力(如動(dòng)亂、戰(zhàn)爭(zhēng)等)。
3. 合同一式兩份,甲乙雙方個(gè)執(zhí)一份,具同等法律效力,經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。如有未盡事宜,甲乙雙方可進(jìn)行協(xié)商另定補(bǔ)充協(xié)議作為合同之附件。
4. 本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾施工合同范本3
甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工.安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一. 工程概況
1. 工程名稱:________________
2. 工程地點(diǎn):________________
3. 工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單中項(xiàng)目為準(zhǔn);施工費(fèi)用以雙方簽認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單中單價(jià)為依據(jù),按實(shí)際工程量結(jié)算;增減項(xiàng)目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定單價(jià)簽認(rèn)后生效,增減計(jì)施工、安裝項(xiàng)目。
4. 乙方按工程總造價(jià)收取6%管理費(fèi),計(jì)入工程款。
5. 雙方商定本工程____個(gè)工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項(xiàng)目。即自_____年____月____日起(日期以施工材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì))
二. 甲方工作
1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施,若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家具,陳設(shè)的損失由甲方承擔(dān)。
2. 向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施:協(xié)助乙方辦理施工申請(qǐng)、審批等手續(xù),并繳納物業(yè)管理處所需的一切費(fèi)用。
3. 對(duì)工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗(yàn)收、登記手續(xù)和其它事宜。
4. 按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出專職工地工程監(jiān)理,負(fù)責(zé)合同的履行,按合同要求組織施工、保質(zhì),保量按期完成施工任務(wù):解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的防火安全負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照雙方簽認(rèn)的圖紙或說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄。
3. 工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四. 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1. 本合同簽訂后,甲方預(yù)付乙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的50%(含設(shè)計(jì)定金),乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
2. 工程施工過程中,泥、水、電工完成前期工程,木工進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天甲方預(yù)付乙方第二期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的30%及增加項(xiàng)目金額的50%:木工基本完成,油漆工進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天甲方預(yù)付乙方第三期工程款即付滿第二次預(yù)算(以雙方簽認(rèn)項(xiàng)目的單價(jià)及實(shí)際工程尺寸數(shù)量計(jì)算)總工程款的95%,甲方預(yù)付的工程款以乙方開出的票據(jù)為依據(jù)。
3. 施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
五. 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1. 本工程按雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單及其它約定由甲方采購的施工材料,甲方應(yīng)在各項(xiàng)目工程施工前兩天采購至現(xiàn)場(chǎng),由甲方采購的材料。設(shè)備如不符質(zhì)量及要求對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料及設(shè)備至施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)乙方驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管,如乙方保管不當(dāng)造成損失的,乙方負(fù)責(zé)賠償。
2. 凡由乙方采購的材料,設(shè)備質(zhì)量或規(guī)格不符合雙方約定要求的應(yīng)禁止使用.若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六. 關(guān)于雙方責(zé)任的約定
1. 因甲方原因影響工期,工期相應(yīng)順延,并承擔(dān)由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償:
A. 不能按期.按時(shí)供水電:B、不能保證每天有8小時(shí)工作時(shí)間(含加班時(shí)間):C、不能按期提供自購的材料、設(shè)備:D、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工:E、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工項(xiàng)目的費(fèi)用外另收工程設(shè)計(jì)費(fèi):F、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因。
2. 乙方責(zé)任
A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān):B、對(duì)竣工驗(yàn)收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責(zé)任的質(zhì)量問題,乙方免費(fèi)維修:C、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害,責(zé)任由乙方負(fù)責(zé):D、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。E、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
七. 關(guān)于設(shè)計(jì)與施工及驗(yàn)收的約定
1. 乙方設(shè)計(jì)師完成施工圖后必須在商定的時(shí)間內(nèi)給甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字認(rèn)可后乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴(yán)格按甲方簽認(rèn)的圖紙施工.安裝。
3. 在施工過程中,甲方提出變更設(shè)計(jì),停止施工或增減項(xiàng)目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或變更,增減的原因,工程部位、時(shí)間.材料等;乙方根據(jù)變更要求兩天內(nèi)向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià),因停工等原因造成的機(jī)械呆滯、綜合管理費(fèi)延誤工期、補(bǔ)償停工和已采購材料(因變更設(shè)計(jì)而無法利用所造成的材料浪費(fèi))等費(fèi)用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場(chǎng)驗(yàn)收,甲方兩天內(nèi)不驗(yàn)收,乙方可自檢后隱蔽并如實(shí)填寫隱蔽記錄,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
5. 工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收.移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能驗(yàn)收,需及時(shí)書面通知乙方,另定驗(yàn)收日期,否則乙方視甲方通過驗(yàn)收。若另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)第一通知時(shí)間為竣工日期,并承擔(dān)乙方看管場(chǎng)地的相關(guān)費(fèi)用。
八. 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
1. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方____元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款,每拖期一天,按付款金額的___%加付滯納金。
2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方已實(shí)際驗(yàn)收合格。
4.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九.雙方簽認(rèn)的裝飾工程報(bào)價(jià)單,施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議,作為合同附件,與合同具同等效力。
十.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一.本合同經(jīng)雙方簽字后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商解決不成雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)或人民法院判決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾施工合同范本大全相關(guān)文章: