承包工程施工合同標準版
若在履行合同時發(fā)生爭議,雙方及時協(xié)商解決,協(xié)商不成,應向甲方所在地人民法院起訴。今天小編就給大家整理了承包工程施工合同,希望對大家的工作和學習有所幫助,歡迎閱讀!
【篇一】承包工程施工合同
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡人:
聯(lián)系電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬方營業(yè)執(zhí)照:
施工資質:
承攬方施工項目經理:
手機:
承攬方機構地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為:_______元。
第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)略
注:以上每平方米grc裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:_______郵政局生產業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點_______郵政局生產業(yè)務樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍:grc裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商:_______);
5、工程造價:本工程總造價按乙方于_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調工作;
4、嚴格監(jiān)督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工;
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工_______日內,甲方撥付工程總價_______%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起_______日內,再撥付工程總價_______%;
4、工程質保金為工程總價_______%,質保期_______年。質保金在_______年后無工程質量問題時,于_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款,并經甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內,組織驗收。超過七日未予答復時,乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少于_______年,如出現(xiàn)質量問題,乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證_______小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式,作為本合同爭議的解決方式。
?、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交_______仲裁委員會仲裁;
?、?、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:
簽約日期:年月日
【篇二】承包工程施工合同
發(fā)包人:承包人:
手機:委托代理人:公司電話:
依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1。1工程地點:_____________________________________________________________________________。
1。2工程內容及做法:(詳見施工圖)。
1。3工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式。
(1)承包人包工、包料;(詳見預算清單)
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料;(詳見預算清單)
1。4工程期限______天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
1。5合同價款:本工程合同價為:大寫:()元,小寫:()元。(詳見預算書)
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
2。1發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
2。2發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(注:圖紙在發(fā)包人簽約付
款后提供),
設計費(大寫)_____________________元,由發(fā)包人支付(此項費用不在工程合同價款內)。
第三條發(fā)包人義務
3。1開工前______天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。清理出室內物品,以便不影響施工。
3。2提供施工期間的水源、電源并負責相關費用。
3。3負責協(xié)調與物業(yè)公司的相關手續(xù)及費用(裝修押金,垃圾清運費)。負責協(xié)調與鄰里之間的關系
3。4如需拆改原建筑物的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)及相關費用。
3。5施工期間發(fā)包人仍需部分施工該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。
3。6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督、竣工驗收。負責自備材料按工程進度進場。
第四條承包人義務
4。1施工中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
4。2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得影響鄰里居民的作息及環(huán)境污染。
4。3切實保證居室內給、排水管道的暢通。
4。4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期,簽字確認變更聯(lián)系單。
第六條材料的提供
6。1由發(fā)包人提供的材料、設備,發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
6。2由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆),承包人應在材料運到施工現(xiàn)場后通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七條工期延誤
7。1對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延。
(1)工程量變化和設計變更
(2)不可抗力的自然原因(如氣候等)。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7。2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
7。3發(fā)包人未按期支付工程款工期相應順延。
7。4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:按浙江省裝飾裝修地方標準DB33/1022—2005執(zhí)行。
第九條工程驗收和保修
9。1工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內參加驗收,驗收合格后,填寫工程竣工單。辦理移交手續(xù)并填寫工程保修單。
9。2未竣工驗收,發(fā)包人自行入住視作驗收合格。
9。3本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年,其他相關工程保修期為2年。(自備材料,自備成品除外)
第十條工程款支付方式
10。1合同生效后,雙方約定,發(fā)包人按以下方式直接向承包人支付工程款:
第一次:年月日(合同簽訂當日),支付金額(合同總價的35%):________________元。
第二次:年月日(木工進場時),支付金額(合同總價的35%):________________元。
第三次:年月日(油漆工進場時),支付金額(合同總價的25%):________________元。
第四次:安裝工程開始時,支付金額(合同總價的5%):________________元。
10。2工程安裝前,承包人應向發(fā)包人提供工程決算書。發(fā)包人在接到決算書后日內如未有異議,即視為同意,同時發(fā)包人應向承包人結清工程尾款,利于安裝工程展開。
第十一條違約責任
11。1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
11。2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
11。3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由負責方賠償對方相應經濟損失。
11。4發(fā)包人未按期支付第二
(三)次工程款的,每延誤一天向承包人支付違約金3天,承包人有權采取停工措施。
11。5由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金元。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議的解決方式:_________
12。1由當事人雙方協(xié)商解決
12。2由有關部門調解
12。3協(xié)商或調解不成的,按下列第______種方式解決。
(1)提交_________________仲裁委員會仲裁。
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條幾項具體規(guī)定
13。1因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到小區(qū)內指定地點。
(如小區(qū)內無指定地點,垃圾須運至小區(qū)外,則屬于二次清運,二次清運費由發(fā)包人承擔)13。2施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供外屋新鎖,由承包人當場負責安裝交付使用。
13。3施工期間,承包人每天的工作時間為:上午______點______分至______點______分下午______點______分至______點______分
第十四條其他約定事項:__________________________________________________________。
第十五條附則
15。1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15。2本工程施工圖及預算書作為本合同附件,發(fā)包方認可簽字生效,具同等法律效力。
15。3本合同簽訂后工程不得轉包。
15。4本合同一式______份,雙方各執(zhí)______份。
發(fā)包人(簽字):承包人(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
【篇三】承包工程施工合同
發(fā)包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點:___________
工程內容:___________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_______
資金來源:___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總日歷天數(shù)___天。
四、質量標準
工程質量標準:_________
五、合同價款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1。本合同協(xié)議書
2。中標通知書
3。投標書及其附件
4。本合同專用條款
5。本合同通用條款
6。標準、規(guī)范及有關技術文件
7。圖紙
8。工程量清單
9。工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:____年__月__日
合同訂立地點:___________
本合同雙方約定___________后生效。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
【篇四】承包工程施工合同
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定,并結合工程的具體情況,為明確雙方責任、協(xié)作配合,確保工程施工質量,經甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程建設地:
3、工程規(guī)模、特征:
4、工程施工任務(內容)與技術要求:須符合《建筑地基處理技術規(guī)范》JGJ79-2002要求。
5、預計施工工作量:
6、完成施工工作量測量方式:
7、質量標準:
第二條:甲方應向乙方提供下列文件資料,并對其準確性、可靠性負責:
1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍),以及施工許可等批件復印件。
2、工程施工任務委托書,技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。
第三條:合同工期
1、本工程定于于年月日竣工,總工期為天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準,若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況,經甲方同意,可順延工期。
第四條:計費標準及付費方式
1、本工程施工約定包干價方式計費,每平方米固定價為元,總價預計為元(大寫:),總價款以最終施工測量面積為準結算。
2、本合同生效后日內,甲方向乙方預支約定總工程款30%的款項,計元;地基基礎工程完成強夯工作量50%時,甲方向乙方支付工程進度款60%的款項,計元。剩余10%款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付。
第五條:雙方責任
1、甲方委托任務時,必須以書面形式明確施工任務,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
2、甲方應為乙方提供基本的工作條件
3、乙方應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術,并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應遵守安全和保密規(guī)則,對施工過程中發(fā)生的安全事故負責,并對與本合同有關的資料負有保密義務。
第六條:違約責任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件,致使乙方停工、窩工或延誤工期的,甲方應補償乙方停工、窩工損失,損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。
2、因未滿足技術要求,致使施工質量不能合格驗收,由此造成的經濟損失均由乙方承擔。
3、合同履行期間,若因工程停建甲方需要解除合同時,乙方尚未進行施工工作的,不退還甲方已付工程款,乙方已開始進行施工的,按實際完成的工作量進行結算。
4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款,每超過一日,應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務,每遲延一日,應減收工程款千分之一的違約金。
第七條:其他事項
1、本合同未盡事項,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發(fā)生爭議,雙方及時協(xié)商解決,協(xié)商不成,應向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務后,本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效,甲方持份,乙方持份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
相關文章:
承包工程施工合同標準版
上一篇:建筑工程施工合同范本
下一篇:道路施工合同范本4篇