合同糾紛訴訟代理詞(2)
五、假如(僅僅是一種假設(shè))，物業(yè)服務(wù)合同真實(shí)有效，對(duì)被告也具有約束力，并且假如合同約定的也是“違約金”，而不是違法約定的“滯納金”，那原告主張的違約金也不應(yīng)得到支持。因?yàn)椋逗贤ā啡舾蓡栴}的解釋(二)第29條規(guī)定，對(duì)于違約金，人民法院應(yīng)當(dāng)以實(shí)際損失為基礎(chǔ)……予以裁決，而本案中答辯人沒有給原告造成任何實(shí)際損失，相反，因原告的誤導(dǎo)和過錯(cuò)，造成被告的汽車被盜、被損壞等重大損失，所以，原告不存在實(shí)際損失這個(gè)基礎(chǔ)和前提，并且原告也沒有任何證據(jù)證明其有任何實(shí)際損失，因此其主張的違約金也不應(yīng)該得到支持。
六、原告主張的附61號(hào)物業(yè)的物業(yè)服務(wù)費(fèi)與被告無關(guān)，被告沒有該處物業(yè)，故應(yīng)予以駁回。
綜上所述，為了維護(hù)被告的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)的公平與正義，本代理人特此發(fā)表以上代理意見，懇請(qǐng)法庭采納。
四川英特信聯(lián)合律師事務(wù)所律師 包樹林
2009年11月28日
合同糾紛訴訟代理詞范文三
尊敬的審判長、審判員：
河南言東方律師事務(wù)所接受本案原告(反訴被告)潘某某的委托，指派我們擔(dān)任原告(反訴被告)潘某某訴被告(反訴原告)趙某某合同糾紛一案的代理人，依法出庭參加庭審活動(dòng)，維護(hù)被代理人合法權(quán)益。根據(jù)本案的事實(shí)和相關(guān)法律規(guī)定，發(fā)表如下代理意見，供法庭定案時(shí)參考：
一、原告已經(jīng)充分履行了合同義務(wù)，被告應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定向原告支付剩余工程款共計(jì)56000元。
原被告雙方于2010年4月21日簽訂了《裝飾工程協(xié)議》合同約定原告對(duì)被告經(jīng)營的位于襄城縣東怡小區(qū)一樓門面進(jìn)行裝修。協(xié)議約定合同總價(jià)款為140000萬元。工程款支付方式為：第一次于開工三日前支付合同總價(jià)款的30%，第二次于中期支付15%，第三次于竣工時(shí)支付5%，第四次于竣工后六個(gè)月內(nèi)結(jié)清余款。然而，在原告履行完全部合同義務(wù)后被告仍然拖欠原告56000元工程款，原告多次與被告協(xié)商，被告都以沒有錢為由拒付其所拖欠的工程款，因此請(qǐng)求法院判決被告支付原告剩余工程款56000元，以維護(hù)原告的合法權(quán)益。
二、涉案工程的完工時(shí)間是2010年的6月19日，且原被告雙方于對(duì)延工全部費(fèi)用11000元做出了處理。被告聲稱該工程的完工日期為2010年的7月1日沒有事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)。
首先，根據(jù)原告出具的2010年6月17日所寫的保證書，及被告反訴狀陳述的內(nèi)容，可知本案工程完工時(shí)間雙方重新約定為2010年6月18日，事實(shí)上原告是在2010年的6月19日完成全部工程。具體證據(jù)有證人李燕飛、葛新立、張小亮及閆坤政的證言可以認(rèn)定。
(證人一)李#飛，系涉案工程的木工負(fù)責(zé)人，對(duì)涉案工程的進(jìn)度也了解的最清楚。據(jù)李燕飛所說，6月19日以后涉案工程的建筑垃圾已經(jīng)清理完畢，況且在6月19日至7月1日根
本沒有對(duì)涉案工程進(jìn)行施工，試問如果6月19日工程還沒有完工，原告會(huì)在明知超期一天罰錢5000的情況下，故意停工不做，故意要賠被告每天5000元錢嗎?
(證人二)葛#立系涉案工程的油漆工。據(jù)葛新立所說，在6月19日至7月1日之間，他對(duì)涉案工程進(jìn)行過維修，而不是施工。
(證人三)張#亮系涉案工程油漆工，據(jù)張小亮所說，該工程完工的時(shí)間是2010年的6月19日。至于被告稱證人一、證人二、對(duì)其證人證言是在2010年6月19日晚上吃飯前還是吃飯時(shí)寫的說法不一致，證言自相矛盾的觀點(diǎn)更是無稽之談，吃飯前和吃飯時(shí)并沒有明確的分界線，而且個(gè)人理解也不同，有的人認(rèn)為只要坐上了飯桌，這頓飯局就已經(jīng)開始，就是吃飯時(shí)。而有的人認(rèn)為大家開始吃之后才叫吃飯中。因此上述兩位證人的證證言并不矛盾，完全可以作為本案定案的依據(jù)，至于證人三說沒有看到他們?cè)诔燥垥r(shí)寫證言，這更是在情理之中，證人三在吃飯時(shí)仍然有人身自由，他可以隨時(shí)離席，因此證人三沒有看到他們寫證言也并不能說明以上證人證言自相矛盾。
(證人四)閆#正，現(xiàn)住址離涉案工程所在地僅500米，因此在被告發(fā)出試營業(yè)免費(fèi)體驗(yàn)的宣傳后，閆坤正于2010年6月23日去被告的花園足道體驗(yàn)。當(dāng)時(shí)去的時(shí)候沒有見到有建筑垃圾。至于被告說原告家庭住址離涉案工程距離遙遠(yuǎn)根本不可能知道被告情況一說，更是混淆概念，因?yàn)樽C人四的身份證上的家庭住址與現(xiàn)住址并不一致，被告根據(jù)證人四身份證上的家庭住址來衡量其與被告的距離當(dāng)然是無理的。
以上一系列的證據(jù)已相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈條，能夠充分證明本案工程完工時(shí)間是在2010年6月19日。
其次，從原告打給被告的收據(jù)可以看出，原被告雙方已經(jīng)就延期完工做出了扣款處理。至于被告所稱收據(jù)上的備注是原告自己所寫，他并不認(rèn)可的說法是沒有事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)。既然是收據(jù)，當(dāng)然是收款方親自寫給交款方的，只要交款方接受了收據(jù)就是認(rèn)可收據(jù)上的所記載的內(nèi)容。
三、本案工程已經(jīng)交付給被告使用，并不存在質(zhì)量問題。 工程是否存在質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)由專業(yè)的鑒定機(jī)構(gòu)來認(rèn)定，而被告并沒有申請(qǐng)司法鑒定，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二十五條，“當(dāng)事人申請(qǐng)鑒定，應(yīng)當(dāng)在舉證期限內(nèi)提出。符合本規(guī)定第二十七條規(guī)定的情形，當(dāng)事人申請(qǐng)重新鑒定的除外。對(duì)需要鑒定的事項(xiàng)負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人，在人民
法院指定的期限內(nèi)無正當(dāng)理由不提出鑒定申請(qǐng)或者不預(yù)交鑒定費(fèi)用或者拒不提供相關(guān)材料致使對(duì)案件爭(zhēng)議的事實(shí)無法通過鑒定結(jié)論予以認(rèn)定的，應(yīng)當(dāng)對(duì)該事實(shí)承擔(dān)舉證不能的法律后果。
另外，如果被告認(rèn)為所屬質(zhì)量問題需要維修，被告應(yīng)當(dāng)在保修期內(nèi)及時(shí)通知原告，然而，原告至今也沒有收到任何有關(guān)維修的通知。
四、反訴人沒有依法繳納訴訟費(fèi)，應(yīng)當(dāng)駁回其反訴。
根據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》第二十二條規(guī)定，原告自接到人民法院交納訴訟費(fèi)用通知次日起7日內(nèi)交納案件受理費(fèi);反訴案件由提起反訴的當(dāng)事人自提起反訴次日起7日內(nèi)交納案件受理費(fèi)。當(dāng)事人逾期不交納訴訟費(fèi)用又未提出司法救助申請(qǐng)，或者申請(qǐng)司法救助未獲批準(zhǔn)，在人民法院指定期限內(nèi)仍未交納訴訟費(fèi)用的，由人民法院依照有關(guān)規(guī)定處理。
反訴人提起反訴請(qǐng)求的時(shí)間是在2011年4月21日，應(yīng)當(dāng)在4月28日之前繳納訴訟費(fèi)，然而直到本案開庭時(shí)間2011年6月7日，反訴人訴訟費(fèi)分文未交，嚴(yán)重違反了《訴訟費(fèi)用交納辦法》的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)駁回其反訴。
綜上所述，有充分的證據(jù)證明本案完工日期為2010年6月19日，被告所訴稱的7月1日完工，60000元超期費(fèi)沒有事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，加上其沒有依法繳納訴訟費(fèi)，應(yīng)當(dāng)從實(shí)體和程序上依法駁回其反訴。原告已于2010年6月19日全部履行了自己的合法權(quán)益，而被告嚴(yán)重違背誠實(shí)信用，違背雙方合同的約定，無無故拖欠工程款56000元，侵犯了原告的合法權(quán)益，因此應(yīng)當(dāng)依法向原告支付所拖欠工程款56000元及相應(yīng)利息。
以上代理意見，供法庭參考，望予以采納!
此致
河南省##縣人民法院
代理人：河南言東方律師事務(wù)所
王偉平、崔晶晶律師
二〇一一年六月七日
看過合同糾紛訴訟代理詞的人還看了：
合同糾紛訴訟代理詞(2)
