園林景觀施工合同
城市園林景觀是提升城市生態(tài)環(huán)境,構(gòu)建良好城市文化,創(chuàng)新城市基礎(chǔ)建設(shè)的主要工程,對城市化進(jìn)程有著記錄、展現(xiàn)、提升的功能。簽訂園林景觀施工合同需要注意什么呢?以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的園林景觀施工合同范文,歡迎參考閱讀。
園林景觀施工合同范文1
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,簽訂本合同,以資雙方共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱: 工程。
2.工程地點:
3. 工作內(nèi)容: 別墅周邊約 平方米景觀工程設(shè)計及施工,施工內(nèi)容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調(diào)整內(nèi)容。
第二條工期
本工程工期為60 天,自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日( 現(xiàn)場具備開工條件)開始計算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤,工期順延。
(一)如遇下列原因工期順延:
1.未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃;
2.設(shè)計變更;
3.甲方未能按期提交施工場地;
4.連續(xù)4 小時遇雨和停水、停電;
5.未按合同規(guī)定時間撥付工程款項;
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工驗收:
1.甲方在收到乙方竣工報告的5 日內(nèi)組織驗收,否則視為默認(rèn)工程合格并進(jìn)行竣工結(jié)算;
2. 若未能通過竣工驗收,雙方應(yīng)確定整改方式及時間,再次驗收程序同上。
第三條 工程合同價款及支付方式
1.經(jīng)雙方商定本項目設(shè)計費為 元,本工程暫定造價520000元 (具體單價詳見清單) ;
2.本工程按甲方審定預(yù)算中各項目的綜合單價辦理結(jié)算;
3.結(jié)算工程量以現(xiàn)場實際收方量為準(zhǔn)。
4.合同簽訂后5 日內(nèi),甲方支付乙方工程預(yù)付款100000 元整;
5.工程竣工并驗收合格后15 日內(nèi),雙方按合同第三條第2、第3 款辦理結(jié)算,結(jié)算后一個月內(nèi)甲方向乙方付至結(jié)算總額的95%,余結(jié)算總額的5%作為保修金,保修期滿后甲方付清余款。
第四條 關(guān)于設(shè)計調(diào)整(更改)
本工程涉及設(shè)計調(diào)整(更改)工程項目,待調(diào)整資料完善并經(jīng)甲方簽審后,工程量及造價按本合同第三條進(jìn)行增減。
第五條保修期
1. 保修期:從乙方遞交竣工報告后的第七日起算,保修責(zé)任按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中植物保活期一年,工程部分保修期為一年。
2.成活率:植物管護(hù)移交時按行規(guī)達(dá)到95%的成活率。
第六條 雙方的責(zé)任
(一)甲方責(zé)任:
1.保證施工場地具備開工條件,保證施工所需用水、用電;
2. 合同簽定后三日內(nèi)審定乙方的施工組織計劃及施工圖,并以書面形式通知乙方;
3.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理施工的各項進(jìn)場手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場各施工單位間的關(guān)系;
5.若施工變更應(yīng)以書面形式通知乙方;
6.按合同規(guī)定時間按時付款。
(二)乙方責(zé)任:
1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內(nèi)容,結(jié)合有關(guān)規(guī)范組織施工;
2.接受甲方指派監(jiān)理公司的監(jiān)理及甲方現(xiàn)場代表的管理;
3.文明施工,安全生產(chǎn),確保工程質(zhì)量,按期完工;
4.負(fù)責(zé)施工中的成品保護(hù);
第七條 甲、乙雙方現(xiàn)場代表及責(zé)任
1.甲方現(xiàn)場代表:甲方代表作為現(xiàn)場簽證代表;
2.乙方現(xiàn)場代表:乙方代表作為接受甲方書面通知的代表
第八條 材料的認(rèn)定及采購
1. 乙方應(yīng)按設(shè)計要求對材料自行采購,涉及裝飾及燈具材料需經(jīng)甲方認(rèn)定后方可采購。
2 .設(shè)計材料變更須經(jīng)甲方認(rèn)定并以書面形式通知乙方后,乙方方可購買。
第九條違約責(zé)任
(一)甲方違約責(zé)任:
1.甲方未履行合同規(guī)定的義務(wù),除順延竣工期外,還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實際損失;
2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更造成的停工,應(yīng)采取措施補(bǔ)救或減少損失,同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機(jī)械設(shè)備調(diào)運等實際損失;
3.甲方超過合同規(guī)定期限驗收或未按合同規(guī)定付款,每超一日,按合同總額的5‰向乙方支付逾期違約金。
(二)乙方違約責(zé)任:
乙方未按合同規(guī)定完成工程,且無故拖延時間影響工程進(jìn)度,每延一日,按合同總額的5‰向甲方支付違約金。
第十條 爭議解決方式
在合同履行中,雙方因履行合同發(fā)生爭議, 應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無果,雙方約定向施工所在地人民法院起訴。
第十一條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
第十三條本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
園林景觀施工合同范文2
甲方(發(fā)包方): (以下簡稱甲方)
乙方(承包方): (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī),增強(qiáng)雙方責(zé)任感,確保工程的順利完工,雙方在平等、自愿、公平、協(xié)調(diào)一致的基礎(chǔ)上訂立本合同,條款如下:
一、工程概況
工程名稱: 工程地點: 工程內(nèi)容: 設(shè)計施工圖紙所包含的所有內(nèi)容
二、工程合同價款: 本工程合同造價為人民幣 元,即人民幣 元整。 本造價內(nèi)含兩年養(yǎng)護(hù)費用。
三、承包方式:
由乙方設(shè)計,采用大包干,即包工、包料、包管理、包質(zhì)量、包工期等完全總承包。承包范圍和內(nèi)容:設(shè)計施工圖紙范圍內(nèi)的所有綠化工程(詳見施工圖)。
四、工期
本工程工期為: 2011 年 月 日至 年 月 日
綠化工程養(yǎng)護(hù)期為: 年 月 日至 年 月 日。
五、工程價款的支付與結(jié)算
1、按工程進(jìn)度每月支付完成產(chǎn)值的______%;
2、新工工程完工后支付工程總造價的驗收合格后______天內(nèi)一次性付清剩余 %的款項;
3、本工程價款不含稅金。
六、本合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,所達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
七、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議的,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向人民法院訴訟解決。本合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。 本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日