園林古建筑施工合同樣本(2)
園林古建筑施工合同樣本
第六條 工程總價款及付款方式
(一)工程總價款
工程總價款為人民幣(大寫)： 肆拾伍萬元整 元(小寫： 450000.00 元)，按本合同約定的結算辦法進行結算。工程由于是包干總價的模式，所以不會進行工程增補。
(二)付款方式
根據主管部門付款方式進行，工程款到賬后3個工作日之內按比例支付款項，乙方出據由晉安區(qū)鱔溪后溪新苑業(yè)主委員會蓋章的收款收據，并注明工程款項及內容。
第七條 雙方義務
一、甲方(或業(yè)主)責任
8.1 甲方(或業(yè)主)在開工前提供乙方施工圖壹份，并組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。
8.2 協(xié)調處理施工現(xiàn)場各單位與乙方的工序關系，保證乙方的施工作業(yè)面。
8.3 負責現(xiàn)場管理及工程質量等工作，合同期間若有變更，應及時通知乙方。只有項目負責人書面簽發(fā)指令和確認的簽證才為有效。
二、乙方責任
8.2.1編制施工組織設計，并于開工前提供給甲方(或業(yè)主)審查，做好施工進度、材料進場等各項工作，主要進場材料應通知甲方(或業(yè)主)檢驗及隨機抽檢。
8.2.2 嚴格按照設計圖紙施工，確保定位、放線正確無誤，根據有關規(guī)程規(guī)范做好各工種、工序交接。
8.2.3 保證質量與安全，做到文明施工，遵守甲方(或業(yè)主)及工地的各項規(guī)章制度，并承擔與之相關的一切責任。
8.2.4 在乙方未竣工驗收前做好成品保護工作，期間若發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。
8.2.5 按甲方(或業(yè)主)要求和安裝進度計劃組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。合同期間乙方如需變更該人選，應書面通知甲方(或業(yè)主)并須得到甲方(或業(yè)主)書面同意。
8.2.6 按甲方要求自行完成工程竣工圖/竣工文件及驗收文件，其中包括提供設備及材料的檢測報告及合格證書等等。
第八條 違約責任
1、甲方(或業(yè)主)逾期付款的，每逾期一日，按應付而未付款的1‰向乙方支付違約金。
2、乙方未能在合同約定工期內通過竣工驗收的(含分期預驗收)，每逾期一日，按工程預算總價款的1‰向甲方(或業(yè)主)支付違約金。
第九條 竣工驗收：采取分期完工預驗收，全部完工終驗收。
1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方(或業(yè)主)提供完整竣工資料及竣工驗收報告和竣工圖紙。
2、工程竣工驗收通過，乙方送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按甲方(或業(yè)主)要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為乙方修改后提請甲方(或業(yè)主)驗收的日期。
第十條 爭議的解決
凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
第十二條 其它
1、本合同未盡事宜，由甲乙雙方友好協(xié)商，另簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
2、本合同一式 肆 份，甲、乙雙方各執(zhí) 貳 份，每份均具同等法律效力。
3、本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
4、本合同自雙方簽字、蓋章后生效。
甲方： (公章) 乙方： (公章)
法定代表人： 法定代表人：
(或授權簽約人)： (或授權簽約人)：
簽訂日期： 年 月 日
園林古建筑施工合同范文三
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)____ ___________________________________________
承包方：(以下簡稱乙方)___ ____________________________________
經甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造________ 工程，簽訂以下協(xié)議：
一、 工程內容：
(詳見圖紙)。 以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數量、要求施工。
二、 工期：
1、 開工日期：本項目工程工期從年月個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、 施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、 工程合同價款：
經協(xié)商本合同總承包價款為人民幣________：。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
四、 承建方式
乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方確認方可進料施工。
2、 施工期間甲方負責甲方施工發(fā)生的水電費用。
五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：
(1)合同生效后，發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數分三次支付。 第一次：工人進場后5月15日預付總工程費用的40%。
第二次：工程進入第二階段7月1日預付總工程費用的30%。
第三次：工程進入最后階段7月30日付總工程費用的30%。
(2)此合同所描述款項不含稅金。
六、 工程質量要求：
1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、 工程竣工驗收結算：
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于十個工作日內結算完畢。
八、 延期違約責任：
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣500元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期
延誤及經濟損失由甲方負責。
九、 質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為六個月。保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定：
1、 施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。
2、 施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、 甲方負責現(xiàn)場工地的關系協(xié)調，以確保乙方施工進度。
4、 乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡，協(xié)調現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止：
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、 本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協(xié)商解決?？裳a簽有關協(xié)議， 補簽有關協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
委托代表：
委托代表：
簽名：(甲方)
簽名：(乙方)
簽訂日期：
看了園林古建筑施工合同的人還看了：