內(nèi)外墻油漆施工合同范本(2)
4、 每一道工序完成后，報請現(xiàn)場管理人員驗收合格簽字和監(jiān)理驗收合格簽字后才能進入下道工序的施工，如果未經(jīng)驗收簽字進入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工費損失由施工方全部承擔;
5、 工程完工后，乙方應通知甲方及時驗收，驗收標準按國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準;
6、 本工程保修期為二年。
第五條 付款方式
施工期間，甲方只提供生活費，工程完工初驗合格后撥付施工費的50%;竣工驗收決算完畢付到施工費的95%，余款作為保修費二年，無施工質(zhì)量問題到期一次無息付清。
第六條 違約責任
1、在合同規(guī)定的工期內(nèi)，乙方不能保質(zhì)保量按期完工每拖一天甲方罰款多少由造成方全部承擔;
2、原因造成合同無法繼續(xù)履行時，應及時通知對方協(xié)商解決，并有責任方賠償由此造成的一切經(jīng)濟損失;
3、 空桶回收，缺少一個罰二桶漆款;浪費一桶罰十桶漆款;偷倒一桶罰一百桶漆款;
第七條 施工安全
乙方在施工中嚴格執(zhí)行施工安全措施，發(fā)生任何安全事故全部責任由乙方承擔;甲方概不負責(具體參見施工要求及施工安全協(xié)議)。
第八條 爭議地解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由仲裁委員會仲裁，或人民法院裁決。
第九條 其他約定事項
1、甲方提供膩子、底漆、面漆，乙方負責所有工具;
2、乙方負擔在施工中的用電費用;
第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件與合同具有同等法律效力。
第十一條 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方： (蓋章)
代表人：
乙方：(蓋章)
代表人：
年 月 日
內(nèi)外墻油漆施工合同范文篇三
(以下簡稱甲方) 身份證號碼：
(以下簡稱乙方) 身份證號碼：
按照[中華人民共和國合同法]和[建筑安裝工程承包合同條理]的規(guī)定，結(jié)合本工程情況，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本合同：
第一條 工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 承包范圍：內(nèi)墻油漆施工
4、 承包方式： 1、包輕工 ; 2、包工包料。
5、 工程價款： 元。
6、 工程期限：本工程工期為 。
第二條 甲方義務
1、開工前1天，向乙方提供經(jīng)確認的施工要求或做法說明 1份，并向乙方進行交底;
2、指派 為甲方駐工地代表，負責合同的履行，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收等事宜;
3、協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的有關(guān)事宜。
第三條 乙方的義務
1、 參加甲方組織的施工要求或做法說明的現(xiàn)場交底，擬訂施工方案和進度計劃，交甲方審定;
2、 施工隊長為乙方駐工地代表，負責合同履行，對工程質(zhì)量、進度進行安全監(jiān)督檢
查;按要求組織施工，保質(zhì)、保量按工期完成任務，解決有乙方負責的各項事宜;
3、 乙方在工程施工期間，應遵守甲方的有關(guān)規(guī)定，有義務及責任維護甲方的信譽及利益，不做有損甲方的事情;
第四條 工程質(zhì)量及驗收
1、 工程質(zhì)量：如同鐵西康和麗舍對面底商對比
第五條 付款方式
從開工日記起每 天付總工程款30%，完工后只壓 元作為維修金(許打欠條)， 天內(nèi)被必須付清。
第六條爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由仲裁委員會仲裁，或人民法院裁決。
第七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方各持一份。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章) 電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
看了內(nèi)外墻油漆施工合同的人還看了：
內(nèi)外墻油漆施工合同范本(2)
