建筑裝飾裝修合同
建筑裝飾裝修合同
建筑裝飾裝修工程的首要要求就是安全問題,從另一方面來看可以說是建筑裝飾裝修工程的質量問題。建筑裝飾裝修合同怎么寫呢?以下是在學習啦小編為大家整理的建筑裝飾裝修合同范文,感謝您的欣賞。
建筑裝飾裝修合同范文一
甲方: (下稱甲方)
乙方: (下稱乙方)
甲、乙雙方經友好協(xié)商,就乙方承包甲方 裝修裝飾工程項目,達成以下協(xié)議:
一、工程內容: 。
二、工程造價:工程總承包價約人民幣 元。其中單價按雙方確認的工程預算表,工程量按實結算,拆除及清運廢土項目包括本項目所有應拆除和清運的范圍。
三、施工工期: 個日歷天(自 年 月 日開工至 年 月 日完工,其中一期工程應于 年 月 日前竣工并交付使用。如遇不可抗力的因素影響, 工期相應順延。)
四、乙方必須按甲、乙雙方確定的設計方案和國家建筑行業(yè)施工技術要求進行制作、安裝。乙方施工人員進駐工地現場須服從甲方工程管理人員安排,遵守甲方的規(guī)章制度,自覺清理現場衛(wèi)生,做到安全、文明施工。
五、付款方式:本合同簽訂之日甲方先付給乙方備料款人民幣 元。 余額待工程完工驗收合格 天內付清。
六、工程質量標準: 乙方必須根據甲方提供設計施工圖紙及有關技術資料,按國家有關施工規(guī)范、施工技術操作規(guī)程精心施工,所用材料質量必須達到設計要求及甲方確定的樣品要求。 七、工程質量保修:工程質量保修期為一年,自驗收合格之日起計,在保修期限內,發(fā)現工程質量問題,乙方應當天派人到現場無償修復。
八、違約責任:工程質量不符合合同規(guī)定,乙方負責無償維修或返工,因維修或返工造成逾期交付的,每逾期一天乙方應向甲方按工程總造價千分之五,償付逾期違約金;工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用,乙方每逾期一天應向甲方支付違約金 元。甲方如不能按時付款,工期順延,所造成的后果由甲方負責。
九、因履行本合同發(fā)生的爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可依法向當地人民法院提起訴訟。
十、其它約定事項:工程項目如有數量增減或改動,在裝修過程中共同協(xié)商解決。
十一、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份(含設計平面圖、預算表各一份)。,具有同等效力,合同自雙方簽訂之日起生效。
十二、補充條款:
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
年 月 日
建筑裝飾裝修合同范文二
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一部分 協(xié)議書
一、工程名稱:
二、工程期限:工期為 天(有效工作日) 約定開工日期: 年 月 日。
竣 工 日 期 : 年 月 日。
三、施工地點:鄭坊鎮(zhèn)鄭坊村
四、承包范圍:
本工程設計范圍的建筑結構、水電等(二次裝修在同等條件下優(yōu)先由乙方承包施工)。
五、承包性質:包工包料(不含二次裝修)。
六、工程質量標準:
本分包工程質量標準雙方約定為:合格
七、工程內容:土建
八、本合同正本一式四份。
九、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。工程竣工驗收符合要求或用戶已投入使用,工程款結清后自動終止。
十、合同簽訂后,承、發(fā)包雙方需提出修改時,經雙方協(xié)商一致后可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充。
十一、本工程建設面積:約2846.28㎡,合同單價:1150元/㎡。(圖紙中的所有部分,包括安裝,不含稅。)
十二、雙方均保證本合同記載的名稱、住所、電話、傳真、電子郵箱、開戶銀行、賬戶信息等的真實有效。一方信息如有變化應于變更之日起15天內書面告知對方,否則由此引起的無法及時告知的責任由信息變更方承擔。
第二部分 工程款項的支付與結算
一、本合同所指的款項均為人民幣。工程價款的支付與結算,應根據中國人民銀行規(guī)定的“基本建設工程價款結算辦法”,結合土建建筑的特殊情況,按以下方式支付:
本工程墊資工程,主體結構澆砼封頂時支付總工程款的50%,內外墻砌筑全部完成且基本粉刷完成支付總工程款30%,主體結構及腳手架拆除,全部工程施工完成,乙方提供竣工報告且經甲方組織驗收后支付總工程款17%。質保金為本合同總價的3%,自本工程保修期壹年期滿后7天內一次性付清。逾期自第八天起承擔違約責任。
發(fā)包人應按本合同約定的時間支付工程款,如逾期,發(fā)包人在收到承包人通知書2天后仍未支付,承包人可在發(fā)出通知之日起3天內停止施工,發(fā)包人也應承擔起相關的違約責任,并從逾期日第四天起按日支付合同總款項的5‰違約
金,及因停工等帶來的其他經濟損失。
二、工程竣工結算:
工程竣工驗收報告經發(fā)包人認可后10天內,承包人向發(fā)包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料,發(fā)包人在10天內進行核實,確認后發(fā)包方按照約定的合同支付方式進行工程竣工結算并支付。
第三部分 通用條款
一、發(fā)包方應提供施工圖紙六套。
二、發(fā)包方交付的設計圖紙、說明文件和有關技術資料,作為施工的有效依據。開工前由發(fā)包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要,作為施工的補充依據。承、發(fā)包雙方不得擅自修改。
三、發(fā)包方如需設計變更,必須由設計單位作出正式修改通知書,承包方才予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商。
四、方案設計、工程施工圖設計委托承包方負責設計的,設計費由發(fā)包方承擔。
五、發(fā)包方負責施工地“三通一平”的施工準備工作及必要的施工用電用水費用,并且水、電的接入點離工地不能超過20米處。
六、承包方運抵工程現場的材料,無論損壞或丟失,在工程交付使用前承包人擁有全部處置權和保管權。
七、施工中如發(fā)現設計不當或嚴重不合理的地方,承包方及時以書面形式通知發(fā)包方。如因果發(fā)生費用增加(包括返工、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發(fā)包方負責,并調整合同造價。
八、因發(fā)包方原因延誤工期的,發(fā)包方承擔工地每人每年30天伙食費。
九、如二次裝修甲方需要外腳手架可以和承包方協(xié)商。
十、本合同之外的第三方提出的配套施工費用不包含在本合同中。
第四部分 工程的延期與質量
一、遇下列情況,工期相應順延。
1、發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行的。
2、施工地點因發(fā)包方原因,未能完成三通一平,致使不具備開工條件的。
3、一周內非承包人原因停電、停水、糾紛、雨雪、風暴等造成停工累計超過8小時的。
4、因發(fā)包方原因(如行政手續(xù)不全、甲方代表簽證不及時、場地不符合施工要求等)而致使承包方無法正常施工的,或因發(fā)包方負責的其他工程項目因交叉施工影響承包方正常施工的,則工期相應順延。
5、因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工,發(fā)包方應以書面形式通知承包方,推遲開工日期。并賠償承包人延誤期內材料漲價的差額,并相應順延工期。
6、發(fā)生不可抗力原件,參照部頒建筑工程承包合同范本通用條款中有關“不可抗力”條款解決。
7、施工期跨躍春節(jié)的,扣減工期28個日歷天(春節(jié)前10天起計)。
8、承包方在以上情況發(fā)生后,就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向監(jiān)理工程師(或發(fā)包方代表)提交書面報告。監(jiān)理工程師應在48小時內給予書面答復,逾期沒有書面答復的,視為已被監(jiān)理工程師認可。
9、因承包人原因不能按時進場的,工期延誤不予調整。
二、本工程質量應達到:合格。
第五部分 竣工驗收與保修
一、驗收:
1、承包人應在完工后10天內遞交《工程完工報告》,發(fā)包人在收到《工程完工報告》后10天內組織有關單位進行土建單項驗收,并在驗收后3天內給予認可。如有需要可以提出修改意見,承包人按要求修改,并承擔由自身原因造成的修改費用。
2、發(fā)包人收到承包人送交的《工程完工報告》后7天內不組織驗收,或驗收后3天內不提出修改意見,視為竣工驗收通過已被認可。
3、發(fā)包人收到承包人《工程完工報告》后7天內不組織驗收,從第8天起承擔工程保管及一切意外責任。
二、工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的,發(fā)包人不得使用。發(fā)包人擅自使用的,視做工程已通過竣工驗收。并承擔由此發(fā)生的質量問題及其他問題,由發(fā)包人承擔責任。
三、因承包方原因造成的質量缺陷,在質保期內,應由承包方無償保修。因發(fā)包方使用不當或不可抗力引起的,則由承包方提供有償服務。
四、本工程保修期為壹年,保修起訖日自本工程完工之日開始計算,但最遲保修開始之日不超過發(fā)包方收到承包方的《工程完工報告》之日起第10天。
五、本合同描述的“工程完工日”是指:合同內容的土建施工任務全部完成,土建施工人員撤場之日。
第六部分 違約責任
本合同簽訂生效后,雙方應嚴格遵守合同條款,任何一方違反合同約定,應承擔違約責任。承包人違約,承擔直接損失的1%違約金。發(fā)包人工程款支付違約,應承擔合同總款項的每月5‰的違約金。其他事項違約承擔合同價款的1%違約金,但文本前面條款中已有約定的按前述條款執(zhí)行。發(fā)生爭議的,各方可直接向起訴方所在地人民法院起訴。
第七部分 安全責任及其他
一、承包方應遵守國家有關工程建設安全管理的法律法規(guī),安全施工、文明施工。并承擔建筑行業(yè)法律法規(guī)規(guī)定的一切法律責任。
二、承包方在施工地的辦公及生活設施應自行解決,發(fā)包方給予協(xié)助。
三、本合同如有未盡事宜,雙方參照部頒建筑工程施工合同范本相應條款。
第八部分 補充條款
此合同一式四份,經雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包方: 承包方:
委托人: 委托人:
日期: 日期: