道路土石方施工合同范本(2)
道路土石方施工合同范本
十一、糾紛處理
本建設(shè)工程發(fā)生爭議,甲方與乙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。也可由大渡口建設(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由重慶市江北區(qū)人民法院訴訟判決。
十二、合同生效及其他
12.1因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用及延誤的工期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 12.2本合同一式捌份,甲乙雙方蓋章簽字后即生效,甲方執(zhí)陸份,乙方執(zhí)貳份具有同等法律效力。待工程竣工驗(yàn)收合格、尾款付清后自動(dòng)失效。
12.3未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
立合同人:
發(fā)包人:法定代表人:聯(lián)系人:開戶行:帳號(hào):聯(lián)系電話:
承包人: 法定代表人: 聯(lián)系人: 開戶行: 帳號(hào): 聯(lián)系電話:
年月日:
道路土石方施工合同范文篇三
甲方:***
乙方:***
依據(jù)《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商意見一致,達(dá)成共識(shí),訂立本協(xié)議,供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
1.工程名稱:***
2.工程地點(diǎn):***
3.工程范圍、規(guī)模:***
二、工作內(nèi)容:
1.乙方按甲乙雙方共同簽字認(rèn)可的灰線范圍及指定深度進(jìn)行開挖,并負(fù)責(zé)修邊檢底和將所挖土石方運(yùn)出場外(棄土由乙方自行解決)。
2.此工程為包工包料。工程所需機(jī)械設(shè)備、油料均由乙方自備、承擔(dān)。
3.乙方負(fù)責(zé)修邊檢底應(yīng)達(dá)到甲方或設(shè)計(jì)要求的深度和寬度。甲方不另支付費(fèi)用。
4.施工過程要減少對(duì)周圍環(huán)境道路的影響,從車上掉下來的土石方造成的路面污染由乙方負(fù)責(zé)處理。如有出現(xiàn)因污染道路造成的罰款全部由乙方負(fù)責(zé)。
三、合同工期:
1.經(jīng)雙方協(xié)商確定,工期為 日歷天,自 年 月 日起至 年 月 日。
2.若施工過程中發(fā)生不可抗力情形或者甲方要求乙方暫停工作,工期相應(yīng)順延。停工期間乙方應(yīng)合理安排現(xiàn)場的人員、機(jī)械、設(shè)備,甲方不承擔(dān)因停工對(duì)乙方產(chǎn)生的一切損失。
四、工程價(jià)格及支付方式:
1.土方挖運(yùn)綜合單價(jià)(開挖、外運(yùn)等)為 元/立方米(天然實(shí)方計(jì)算,暫定 立方米);石方挖運(yùn)綜合單價(jià)(開鑿、破碎、切割、外運(yùn)等)為 元/立方米(天然實(shí)方計(jì)算,暫定 立方米);本期土石方挖運(yùn)工程總造價(jià)暫定為人民幣 萬元,(大寫: )(最終以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn))。
2.場內(nèi)若需要回填,應(yīng)按甲方指定回填,不計(jì)回填費(fèi)用。
3.上述綜合單價(jià)為包干價(jià),本價(jià)格包含本合同所有工作內(nèi)容:
(1)土石方開挖所使用的全部人工、材料、機(jī)械、油料;
(2)土石方運(yùn)輸過程中所采取的密閉措施,因現(xiàn)場條件限制須要修建的臨時(shí)道路及必要的措施(沉沙井及沖洗設(shè)施)等;
(3)傾倒時(shí)渣場的費(fèi)用;
(4)運(yùn)渣車上路時(shí)與環(huán)衛(wèi)、交通、城管等相關(guān)部分協(xié)調(diào)的費(fèi)用;
(5)管理費(fèi);
(6)利潤;
(7)安全文明施工費(fèi);
(8)稅金;
(9)各種保險(xiǎn)費(fèi)用;
(10)主管部門收取的費(fèi)用或因市場因素發(fā)生的各種漲價(jià)及一切場內(nèi)場外安全文明施工等費(fèi)用。
4.上述綜合單價(jià)為固定價(jià)格,不隨施工時(shí)間、次數(shù)、施工分層分段、所遇到土石方的類別、施工深度、施工天氣、道路狀況等任何因素而改變。
5.土石方工程量的確認(rèn):現(xiàn)場正式開挖前,甲方、乙方共同對(duì)現(xiàn)場地形標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量、簽證,雙方簽字后保存基礎(chǔ)數(shù)據(jù);工程開挖結(jié)束,經(jīng)甲方、乙方驗(yàn)收合格后,共同對(duì)現(xiàn)場地形標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量、簽證,計(jì)算出總挖運(yùn)土方和石方工程量,進(jìn)行簽證確認(rèn),最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)為該工程總價(jià)結(jié)算的依據(jù)。
6.支付方式:乙方完成工程驗(yàn)收合格并辦清結(jié)算雙方簽字生效后20日內(nèi),甲方支付乙方工程款的50%,2015年春節(jié)前支付結(jié)算總價(jià)的5%~20%,待甲方主體工程完工后60內(nèi),甲方以支票方式結(jié)清工程款。
7.工程款支付前,須提供正規(guī)建安發(fā)票,否則,甲方可暫時(shí)拒絕支付,由此引起的責(zé)任由乙方承擔(dān)。
五、質(zhì)量要求:
乙方保證工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求,乙方不聽從甲方現(xiàn)場代表指揮,工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)未按要求到位的邊角處等的返工費(fèi)用或超挖回填的返工費(fèi)用,按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在結(jié)算時(shí)扣減。
六、雙方責(zé)任和義務(wù):
1.甲方責(zé)任和義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)辦理好本項(xiàng)目開工所需的部分手續(xù),施工期間所用水電費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),水電表接至施工圍墻,表后的管線全部由乙方自行安裝布置,排污管由甲方提供管子 ,乙方組織安裝并負(fù)責(zé)維護(hù)(其于由乙方自行協(xié)調(diào)多方關(guān)系順利進(jìn)場施工作業(yè))。
(2)甲方派代表在工地進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、檢查、辦理有關(guān)施工簽證,驗(yàn)收手續(xù)等。
(3)工程變更:甲方以書面形式通知乙方,乙方應(yīng)無條件執(zhí)行,如須要可簽訂補(bǔ)充合同或另外辦理施工簽證。
(4)工程竣工后,甲方應(yīng)組織相關(guān)人員在乙方完工并申報(bào)后7日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
2.乙方責(zé)任和義務(wù)
(1)乙方應(yīng)制定相應(yīng)安全措施,加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場施工人員的安全教育,如在施工中發(fā)生安全事故,造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)損失,一切責(zé)任由乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
(2)除非發(fā)生不可抗拒的自然災(zāi)害和甲方造成的原因之外,乙方不能隨意推遲工期,更不能隨意解除合同,否則后果自負(fù)。
(3)乙方應(yīng)負(fù)責(zé)土石方挖運(yùn)和石方開鑿?fù)膺\(yùn)的全部機(jī)械設(shè)備并合理組織施工和機(jī)械車輛調(diào)配,保證工程按期完成。
((4)乙方應(yīng)服從甲方代表統(tǒng)一指揮,按照甲方要求進(jìn)行施工工作,并嚴(yán)格控制場地內(nèi)的開挖設(shè)計(jì)深度和寬度,砂巖部份必須保證基底不得小于軸線外800mm。
(5)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系,外部因素造成的一切問題產(chǎn)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
(6)施工單位在施工作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格管理,杜絕安全事故的發(fā)生,如在施工過程中(不論是在施工場地內(nèi)還是運(yùn)輸途中)發(fā)生任何安全事故均由施工單位負(fù)全部責(zé)任。
(7)棄土場由乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理,所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任:
1.乙方如不能按合同規(guī)定的時(shí)間和工程內(nèi)容完成,扣減工程價(jià)款的5%。如乙方單方不能履行,中途退場按實(shí)際完成部分的60%結(jié)算。
2.由于乙方原因造成工程質(zhì)量不合格,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)救,直到合格為止,其費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。造成工期延誤及損失由乙方全部負(fù)責(zé)。若乙方不聽從甲方現(xiàn)場代表指揮,工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按本合同第五條執(zhí)行。
3.乙方未按期完成工程內(nèi)容,每逾期1日,乙方應(yīng)向甲方支付本工程合同總價(jià)千分之五的違約金。
4.甲方有權(quán)在工程結(jié)算時(shí),扣除因乙方原因所應(yīng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用、違約金。
5.乙方在合同簽訂后5天內(nèi)進(jìn)場并開工,如延時(shí)進(jìn)場開工,每延遲1天扣罰金為本工程合同總價(jià)的千分之一。
八、獎(jiǎng)勵(lì):
1.乙方在合同約定完工時(shí)間內(nèi),安全且保質(zhì)保量完成本工程,甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方15萬元。
2.乙方在本條第一款的基礎(chǔ)上,每提前一天甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方2萬元人民幣,本項(xiàng)最高獎(jiǎng)勵(lì)15萬元。
九、爭議解決方式:
1.本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
2.本合同引起的糾紛自行協(xié)商解決未果,訴訟當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。
十、其他:
1.此合同一經(jīng)簽訂,即具有法律效力,立即生效,雙方不得違反。
2.此合同一試 伍 份,甲方執(zhí) 肆 份,乙方執(zhí) 壹 份,結(jié)清款項(xiàng)后本協(xié)議自動(dòng)失效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委托代理人: 委托代理人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
簽訂日期: 年 月 日
看了道路土石方施工合同的人還看了: