土方車租賃合同(2)

時(shí)間：2016-12-17 16:54:12 翠梅833由分享

　　土方車租賃合同范文3

　　發(fā)包單位：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包單位： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　按照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，雙方就承攬《聯(lián)楊路道路新建工程工程C01標(biāo)段建設(shè)工程施工合同》本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：紹興中冶梧桐園一期室外配套工程

　　1.2工程地點(diǎn)：越王路、群賢路

　　1.3 承包范圍：挖掘機(jī)日立120型、斗容量為 1m3挖掘機(jī)租賃，場(chǎng)內(nèi)土方倒運(yùn)開挖，建筑垃圾購置及運(yùn)輸。

　　1.4承包方式與依據(jù)：

　　1.4.1本工程乙方包質(zhì)量、包安全、包文明施工的形式進(jìn)行承包施工。

　　1.4.2本合同以甲方與業(yè)主簽訂的合同為前提，結(jié)合本工程的實(shí)際情況作為本合同的簽訂依據(jù)。業(yè)主對(duì)甲方的相關(guān)要求乙方同樣均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　第二條合同工期

　　2.1 本合同自 2013 年 05 月 01 日開始，至工程竣工。本工程工期如有調(diào)整，以甲方代表的書面簽字為準(zhǔn)。

　　2.2 如因業(yè)主、甲方原因造成工期延誤，則工期順延。

　　第三條合同價(jià)款

　　3.1 工程合同單價(jià)為：挖掘機(jī)月租單價(jià)為：20000元/月，工程量暫定為個(gè)月。挖掘機(jī)臺(tái)班單價(jià)為：元/臺(tái)班;以上單價(jià)不含油價(jià)，含稅金。

　　3.2 本合同總價(jià)暫定為人民幣，￥。

　　3.3 臺(tái)班數(shù)量的界定：

　　3.3.1挖掘機(jī)每月總時(shí)間不超過機(jī)碼表表時(shí)240小時(shí)，超過的部分另行計(jì)算;

　　3.3.2零星使用計(jì)量：每臺(tái)班按8小時(shí)計(jì)算，半個(gè)臺(tái)班按4小時(shí)計(jì)算，不足8小時(shí)或超過8小時(shí)，以每小時(shí)0.125個(gè)臺(tái)班遞減或遞增計(jì)算。

　　3.4 本工程為綜合單價(jià)合同，最終結(jié)算價(jià)以甲方項(xiàng)目部簽證的工程量予以結(jié)算。

　　第四條甲、乙雙方代表

　　4.1 本工程的甲方主管單位是上海寶冶集團(tuán)有限公司特種分公司紹興項(xiàng)目部，甲方代表是沈斌。

　　4.2本工程的乙方主管單位是，乙方代表是。

　　4.3在本工程施工過程中，甲方代表隨時(shí)有權(quán)要求乙方及其所雇傭的不能勝任工作或不符合有關(guān)規(guī)定的管理施工人員及機(jī)械設(shè)備、材料撤離本工程的工地。

　　第五條雙方責(zé)任

　　5.1甲方

　　(1)負(fù)責(zé)工程量簽證、辦理合同簽訂及竣工結(jié)算等工作。

　　(2)負(fù)責(zé)施工中的總體安排和協(xié)調(diào)施工中的干擾問題。

　　(3)進(jìn)場(chǎng)前，對(duì)乙方作業(yè)人員，做好必要的各項(xiàng)交底。

　　5.2乙方

　　(1)乙方負(fù)責(zé)自身工程的所有工作(除本合同規(guī)定的甲方負(fù)責(zé)的工作)，包括工程的輔助性工作及后勤保障工作。

　　(2)承擔(dān)人員、機(jī)械進(jìn)廠的一切費(fèi)用。

　　(3)乙方進(jìn)場(chǎng)后，必須聽從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的指揮，不得損壞區(qū)域內(nèi)的任何地上、地下的已完工程產(chǎn)品，否則后果自負(fù)。

　　(4)做好有關(guān)人員的安全教育工作，負(fù)責(zé)處理由于乙方責(zé)任而造成的工傷事故，并承擔(dān)由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　(5)施工期間，應(yīng)派專人管理現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)與甲方的聯(lián)系，協(xié)調(diào)指揮，直至完工。

　　(6)乙方應(yīng)保證設(shè)備證照齊全，設(shè)備狀況良好，并做好設(shè)備保潔工作。

　　第六條工程款的支付及竣工決算

　　6.1 按月結(jié)算。每月按甲方項(xiàng)目部簽證工程量的80%支付，剩余工程款待工程結(jié)束后結(jié)算付清。

　　6.2 如因業(yè)主未及時(shí)審批、資金周轉(zhuǎn)等原因而造成甲方延期支付工程進(jìn)度款，則乙方同意甲方無須承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。

　　6.3 在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導(dǎo)致本合同項(xiàng)下工程的工期、安全和質(zhì)量中的任何一項(xiàng)違反本合同的規(guī)定，則甲方有權(quán)沒收本合同第6.1款中剩余部分工程款。

　　6.5 在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導(dǎo)致乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的合法勞動(dòng)權(quán)益受到損害(拖延支付勞動(dòng)報(bào)酬等)，則甲方有權(quán)根據(jù)法律規(guī)定、政府有關(guān)部門的處理決定、法院判決或仲裁裁決、民工上訪等，直接將本合同第6.1款中剩余部分工程款用于支付乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的工資及補(bǔ)償費(fèi)用等。

　　第七條材料設(shè)備供應(yīng)

　　7.1 甲供材料、設(shè)備無。

　　第八條安全施工

　　8.1 乙方須按國(guó)家和業(yè)主及甲方的有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)設(shè)施，承擔(dān)因?yàn)榘踩胧┎涣υ斐墒鹿实呢?zé)任和因此發(fā)生的一切費(fèi)用。

　　8.2 甲方在與乙方簽訂本合同后，可另行簽訂安全、保衛(wèi)及防火協(xié)議，作為本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　第九條臨時(shí)設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)管理

　　9.1 大臨設(shè)施乙方自行考慮，如需在施工現(xiàn)場(chǎng)安排大臨設(shè)施，必須由甲方統(tǒng)一安排。

　　第十條竣工驗(yàn)收

　　10.1 竣工日期由甲方書面通知，本工程不參加竣工驗(yàn)收。

　　第十一條爭(zhēng)議與解決方式

　　11.1 甲、乙雙方因?yàn)槁男斜竞贤l(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)相互協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成，則任何一方均可向上海市寶山區(qū)人民法院提起訴訟。

　　11.2發(fā)生爭(zhēng)議后，乙方仍應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工繼續(xù)，并保護(hù)好已完工程。