解除工程合同通知書
解除工程合同通知書
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)斫獬こ毯贤ㄖ獣?，供大家參?
解除工程合同通知書范文一
甲方：
乙方：
甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意，合同于___年___月___日予以解除，乙方提前撤出施工現(xiàn)場，乙方提前撤出施工現(xiàn)場，本著坦誠真摯、相互理解、及時(shí)快速解決問題的原則，雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場協(xié)議：
一、經(jīng)雙方核實(shí)，截止目前乙方共完成工程總價(jià)款萬元，詳見附表1完成工程量清單。
二、經(jīng)雙方對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì)，截止__年__月__日甲方應(yīng)付乙方款項(xiàng)共計(jì)___萬元，該款項(xiàng)已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費(fèi)用，對(duì)此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費(fèi)用要求。
三、項(xiàng)目施工過程中甲方已累計(jì)支付乙方各項(xiàng)款項(xiàng)計(jì)___萬元(含代付工程料款萬元)，詳見附表2已支付費(fèi)用清單?，F(xiàn)甲方尚欠乙方款項(xiàng)計(jì)___萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款___萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系，甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后，乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應(yīng)承擔(dān)拖延費(fèi)10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法人代表：(蓋章)法人代表：(蓋章)
年月日 年月日
解除工程合同通知書范文二
河南×××公司：
河南金合力律師事務(wù)所接受×××委托，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)，就貴司與委托人之間關(guān)于“×××”店面裝飾裝修工程施工糾紛一事，特向貴司致函如下：根據(jù)現(xiàn)場查勘情況和委托人提供的資料證實(shí)：××年××月××日，貴司與委托人簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》(YZH-96-0206)，委托人將位于鄭州市×××店面交由貴司以包工包料的形式承包裝飾裝修工程，合同價(jià)款為×××元，××年××月××日完工，工程質(zhì)量達(dá)到合格。后雙方又簽訂了工期延期單，將工期延至××年××月××日，超期一天扣×××元，并就工程質(zhì)量和施工內(nèi)容提出異議和整改意見，但至今該工程未能按期保質(zhì)保量的完工。委托人多次與貴司協(xié)商解決此事，但貴司的相關(guān)工作人員一直推脫至今，未能解決，嚴(yán)重影響了委托人對(duì)該店面的使用，給委托人造成了房租、物業(yè)費(fèi)、員工工資、預(yù)期可得利益、重新裝修等等巨大損失。據(jù)此，我們依據(jù)委托人的授權(quán)鄭重函告貴司如下：1.解除委托人與貴司簽訂的《建筑裝飾裝修工程施工合同》(YZH-96-0206)，限貴司兩日內(nèi)退出施工現(xiàn)場。2.限貴司按照雙方之間的約定于兩日內(nèi)就給委托人造成的各項(xiàng)損失予以賠償(約5萬元)。望貴司在接到本解除通知書后能以誠信為本、本著客戶利益至上的原則，及時(shí)退出施工現(xiàn)場、及時(shí)對(duì)委托人的各項(xiàng)損失予以賠償。否河南金合力律師事務(wù)所 解除合同通知書 地址：鄭州市金水路226號(hào)楷林國際13層電話：0371-66655501 傳真：0371-66655502 郵編：450000 2 則，委托人將采取一切合理手段維權(quán)到底，包括投訴至相關(guān)管理部門、請(qǐng)求媒體幫助、起訴至法院等，直至問題解決。
特此函告
河南金合力律師事務(wù)所
律師：
××× 2012年8月7日
解除工程合同通知書范文三
新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司，新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司許昌分公司：
經(jīng)公開招標(biāo)，你公司中標(biāo)我公司開發(fā)的溪雅苑二期13#-15#樓工程三標(biāo)的總承包施工。我公司與你公司分別在2011年4月19日和2011年4月20日簽署建設(shè)工程施工合同和補(bǔ)充協(xié)議。因你公司于停工后惡意停工至今，期間監(jiān)理公司多次書面通知，我公司也書面送達(dá)合同履約風(fēng)險(xiǎn)告知書，催促你公司盡快復(fù)工，而你公司至今不能復(fù)工，至此你公司已停工天，造成工期延誤天，延誤竣工至今日已天，你公司此番違反合同的惡意違約行為，已造成我公司巨額經(jīng)濟(jì)損失，我公司無法再容忍貴公司惡意拖延工期，決定與你公司解除于2011年4月19日簽署的建設(shè)工程施工合同和于2011年4月20日簽署補(bǔ)充協(xié)議。
有關(guān)你公司惡意違約造成的我公司的巨額經(jīng)濟(jì)損失，我公司將通過司法途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。
年10月24日
解除工程合同通知書相關(guān)文章：